Вопросы к Юристу

Как составить договор купли бручатки без выезда

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА № _____

ООО «Феникс-Неруд», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. В соответствии с настоящим договором под "товаром" понимается:
- ___________________________ .
1.3. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях.
2.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты товара: 100 % предоплата суммы, указанной в выставленном счете, размер которой соответствует тому, который отражается в спецификации.
2.3.Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Поставщика:
3.1.1. Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара.
3.1.2. В срок не позднее 3-х дней с момента оплаты осуществить отгрузку товара Покупателю в количестве, номенклатуре, указанным в заявке и по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ. Отгрузка Покупателю производится в месте и способом, указанным им в заявке.
3.1.3. Не позднее 17 числа очередного месяца оформить счет-фактуру и товарную транспортную накладную по поставкам, осуществлявшимся в течение предыдущего месяца.
3.1.4. Не менее чем за 3 дня до даты поставки уведомить Покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию товара.
3.2. Обязанности Покупателя:
3.2.1. Посредством факсимильной, электронной (Интернет) связи прислать заявку Поставщику с указанием количества и номенклатуры, необходимых для поставки товара. Заявка должна быть выслана не менее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки.
3.2.2. Принять купленный товар в месте, указанном в заявке на поставку.
3.2.3. Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документы (акт приемки-передачи, товарные накладные).
3.2.4. Оплачивать стоимость купленного товара по выставленному Поставщиком счету не позднее 3 дней со дня его получения.

4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя или иное место указанное им, либо предварительно согласованное между сторонами.
4.2. Перевозка товара осуществляется автотранспортом и его приемка должна соответствовать требованию готовности площадки к приему отгрузке.
4.3. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА. ПРЕТЕНЗИИ

5.1. Покупатель обязан принять товар по количеству, качеству и номенклатуре непосредственно при его получении от Поставщика. Это делается в том числе и путем обмера непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножается на коэффициент утряски при перевозке, в соответствии с ГОСТ РФ 8267-93, 9757-90, 22263-76.
5.2. Претензии по количеству, номенклатуре и качеству должны быть оформлены Покупателем на месте и в момент приемки товара посредством составления акта сверки. Акт сверки может оформляться и в иных случаях по согласованию представителей сторон.
5.3. В случае обнаружения недостачи, акт сверки будет являться основанием для выставления Покупателем претензии. После этого Поставщик в течение 3-х дней должен рассмотреть претензию и поставить недополученный товар в следующую поставку, либо вернуть денежные средства за оплаченный, но неполученный товар, согласно письму Покупателя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За несвоевременную передачу товара по вине Поставщика он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки, но не более чем 1% от указанной в настоящем пункте стоимости.
6.2. При несоблюдении указанного в настоящем договоре срока платежей, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 1% от указанной в настоящем пункте суммы.
6.3. Уплата неустойки не освобождает сторону настоящего договора от исполнения взятого на себя обязательства.
6.4. При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.
6.5. В случае если Покупатель не принимает доставленный ему товар в течение 1 часа с момента доставки, то уплачивает Поставщику штраф в размере 350 руб. за каждый последующий час простоя автотранспортного средства Поставщика, необходимого Покупателю для завершения приемки доставленного товара.
6.6. Право собственности на поставленный товар переходит к Покупателю с момента приемки товара Покупателем.

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
7.2. Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.
7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров и в претензионном порядке.
8.2. При не достижении согласия спор переходит на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Срок действия договора: с момента его подписания по "___" _______________ 20___ г.
9.2. Договор может быть расторгнут:
9.2.1. По соглашению сторон.
9.2.2. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае подписания соответствующего документа представителями обеих сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

127473 г. Москва, ул. Селезневская, д. 34, корп. 2
ИНН/КПП 7707778052/770701001
Р/С 40702810000000250372
в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)
БИК 044585777
к/с 30101810800000000777

Укладка брусчатки цены

А так же:Цена плитки брусчатка, Вы можете посмотреть в разделе «Вибропрессованные»Мы занимаемся асфальтированием.Осуществляем доставку до объекта Нашими услугами будет особенно удобно воспользоваться жителям Мытищинского, Пушкинского и Химкинского районов Московской Области: Мытищи, Королёв, Юбилейный, Долгопрудный, Ивантеевка, Пушкино, Лобня, Химки, Клязьма, Щелково, Фрязино, Софрино, Хотьково, Красноармейск, Сергиев Посад, а также Красногорск, Реутов, Балашиха, Александров. Так же у нас появился новый филиал в городе Кашира. К вашим услугам быстрая и недорогая доставка по Ярославскому, Дмитровскому, Ленинградском, Волоколамскому, Щелковскому, Осташковскому шоссе.

Договор поставки плитки

Затиркой является сухая смесь или песок, в зависимости тротуарной плитки и брусчатки. (Если это брусчатка серого цвета затирку швов выполняют сухой смесью, если брусчатка цветная, швы заполняются песком) МосОблТротуар уже долгие годы выполняет работы по укладке тротуарной брусчатки в Москве и всей Московской области: Укладка брусчатки Щелково, Королев, Балашиха. Укладка тротуарной плитки в Мытищах, Пушкино, Софрино, Сергиев Посад.

Мощение брусчаткой Долгопрудный, Лобня, Дмитров, мы работаем в Химках, Красногорске, Нахабино, Зеленоград, Истра, Солнечногорск и многие другие города московской области.

Укладка брусчатки и тротуарной плитки в москве и московской области

Цена укладки зависит от сложности работы, схем и рисунков, подобранных для данного конкретного объекта, удалённости его, а также профессионального мастерства рабочих. Укладка брусчатки, стоимость которой определяется в результате точного просчёта согласно выбранному рисунку, выполняется после выезда на объект квалифицированного мастера.

укладка тротуарной плитки цены за работу Укладка на готовое основание Цена: 500 450 руб. Заказать в 1 клик В РАБОТУ ВХОДИТ:Выезд на замер — бесплатноСоставление сметы — бесплатноКонсультация по выбору плитки — бесплатноУкладка тротуарной плитки или брусчаткиЗатирка швов На готовое основание с засыпкой песка Цена: 640 руб.
СНИП) Узнать сколько стоит положить брусчатку 1 кв м? стоимость работ по укладке бетонной брусчатки и тротуарной плитки и заказать выезд замерщика, можно по телефонам: Расценки (цена) на укладку брусчатки, периодически меняются. Точную цену работ за 1кв.м (квадратный метр м2), по укладке тротуарной плитки и брусчатки на даче, мы озвучим после выезда специалистов на объект. Видео как укладывать тротуарную плитку и брусчатку, можно посмотреть. Образцы договоров об оказании услуг, выполнении работ Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, — иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, ведущих к потере качества результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.6.

Как составить договор купли бручатки без выезда

Укладка брусчатки цены

А так же:Цена плитки брусчатка, Вы можете посмотреть в разделе «Вибропрессованные»Мы занимаемся асфальтированием.Осуществляем доставку до объекта Нашими услугами будет особенно удобно воспользоваться жителям Мытищинского, Пушкинского и Химкинского районов Московской Области: Мытищи, Королёв, Юбилейный, Долгопрудный, Ивантеевка, Пушкино, Лобня, Химки, Клязьма, Щелково, Фрязино, Софрино, Хотьково, Красноармейск, Сергиев Посад, а также Красногорск, Реутов, Балашиха, Александров. Так же у нас появился новый филиал в городе Кашира. К вашим услугам быстрая и недорогая доставка по Ярославскому, Дмитровскому, Ленинградском, Волоколамскому, Щелковскому, Осташковскому шоссе.

Укладка брусчатки цены за работу

Как составить договор купли бручатки без выезда Укладка брусчатки, цена на которую в нашей компании достаточно низкая, в таком случае будет выполнена максимально качественно, и дорожки прослужат вам не один десяток лет. Кроме того, мы можем предложить вам выложить дорожки в форме любого узора “под ключ“.Дизайн укладки плитки и брусчатки вам обязательно подскажут наши мастера, или вы сможете сами выбрать любой узор из интернета.

Обращайтесь в нашу компанию и позвольте своему участку стать еще ухоженнее и красивее! * Бесплатный выезд на замер, только при заключении договора. Технология и этапы укладки бетонной брусчатки. 1. Установка бордюров Установка садовых или дорожных бортовых камней.

Бордюрный камень служит опорой для бетонной брусчатки, позволяет определить уклоны нужный уровень мощения брусчаткой и уклоны, которые в дальнейшем будут уводить воду после дождя. 2.

Укладка брусчатки

Договор поставки плитки

Затиркой является сухая смесь или песок, в зависимости тротуарной плитки и брусчатки. (Если это брусчатка серого цвета затирку швов выполняют сухой смесью, если брусчатка цветная, швы заполняются песком) МосОблТротуар уже долгие годы выполняет работы по укладке тротуарной брусчатки в Москве и всей Московской области: Укладка брусчатки Щелково, Королев, Балашиха. Укладка тротуарной плитки в Мытищах, Пушкино, Софрино, Сергиев Посад.

Мощение брусчаткой Долгопрудный, Лобня, Дмитров, мы работаем в Химках, Красногорске, Нахабино, Зеленоград, Истра, Солнечногорск и многие другие города московской области.

Укладка брусчатки и тротуарной плитки в москве и московской области

Цена укладки зависит от сложности работы, схем и рисунков, подобранных для данного конкретного объекта, удалённости его, а также профессионального мастерства рабочих. Укладка брусчатки, стоимость которой определяется в результате точного просчёта согласно выбранному рисунку, выполняется после выезда на объект квалифицированного мастера.

укладка тротуарной плитки цены за работу Укладка на готовое основание Цена: 500 450 руб. Заказать в 1 клик В РАБОТУ ВХОДИТ:Выезд на замер — бесплатноСоставление сметы — бесплатноКонсультация по выбору плитки — бесплатноУкладка тротуарной плитки или брусчаткиЗатирка швов На готовое основание с засыпкой песка Цена: 640 руб.
СНИП) Узнать сколько стоит положить брусчатку 1 кв м? стоимость работ по укладке бетонной брусчатки и тротуарной плитки и заказать выезд замерщика, можно по телефонам: Расценки (цена) на укладку брусчатки, периодически меняются. Точную цену работ за 1кв.м (квадратный метр м2), по укладке тротуарной плитки и брусчатки на даче, мы озвучим после выезда специалистов на объект. Видео как укладывать тротуарную плитку и брусчатку, можно посмотреть. Образцы договоров об оказании услуг, выполнении работ Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы, — иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, ведущих к потере качества результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.1.6.

Как составить договор купли бручатки без выезда

Выкопка грунта под основание. Выемка грунта H15-25см.В случае расторжения договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, последний в течение 5 рабочих дней со дня подписания соглашения о расторжении договора, уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от стоимости невыполненных работ, предусмотренных договором. 9.7. Подрядчик за окончание выполнения работ после установленного настоящим договором срока по вине Подрядчика уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 9.8. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с настоящим договором или вследствие нарушения имущественных или иных прав.4.1.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим договором.

4.2. Подрядчик имеет право: 4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по настоящему договору.Получить полный текст 4.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с разделом 7 настоящего договора. 4.2.3.

Договор купли-продажи авто с выездом агента Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в следующем порядке: — предоплата в размере 30 % от цены договора в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора на основании счета, — окончательный расчет в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ без замечаний на основании счетов-фактур Подрядчика. Оплата за выполненные работы производиться с учетом требований пунктов 6.2., 9.4., 9.5., 9.6., 9настоящего договора.

7.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Технического задания на выполнение работ, технических регламентов, а также условий настоящего договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков. 8. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
Цена за демонтаж старой брусчатки, асфальтного или бетонного основания, обговаривается индивидуально. * Бесплатный выезд на замер, только при заключении договора. Укладка тротуарной брусчатки После строительство загородного дома, любой владелец начинает думать о благоустройстве придомовой территории. Укладка брусчатки перед домом, отмостка из брусчатки, устройство покрытия из брусчатки, брусчатка на площадке под борбекю делает вашу дачу красивым и уютным местом, для отдыха и приема гостей. Цветная брусчатка во дворе, приятно удивит Вас и ваших близких.Можно, конечно, попробовать кладку брусчатки своими руками, чтобы избежать расходов на проведение строительно-монтажных работ по укладке тротуарной плитки и брусчатки, но для этого нужны профессиональные навыки. Есть множество способов укладки брусчатки.


  • http://www.tmvt.ru/dog/dog.html
  • http://isp-nalog.ru/kak-sostavit-dogovor-kupli-bruchatki-bez-vyezda/